外墙涂料承包合同
在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编整理的外墙涂料承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
外墙涂料承包合同1甲方：
乙方：
甲方将 的外墙涂料工程发包给乙方施工。双方遵循自愿、诚实、信用的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程承包范围及形式：外墙未贴面砖部分的墙、板、线条等(具体按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。
三、工期、质量：以甲方下发通知为准，质量为合格及以上。面漆采用多乐士牌漆。
四、承包费用及付款方式：
1、承包费用及结算方式：按实际施工面积进行结算，单价38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此费用已包含了乙方所有预见与不可预见的及风险的费用。
2、付款方式：外架拆除完毕，合同范围内工程全部施工完，验收合格后10天内，付清全部工程价款，中途不预付工程款。
五、甲、乙双方责任：
(一)、甲方职责
1、对乙方进行技术交底;
2、负责组织验收。
(二)、乙方职责
1、所用材料的必须符合质量要求，并提供材料的出厂合格证。必须严格服从甲方管理人员的安 ……此处隐藏5381个字……造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。
(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。
(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。
(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。
9.2、争议
(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。
(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。
第十条 其它约定
10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).
第十一条 附则
11.1本工程需要进行保险时，应另订协议。
11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。
11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。
11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代理人： 代表人：
年月日：
