通用小型工程合同
在当今不断发展的世界,合同的用途越来越广泛,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的通用小型工程合同,欢迎大家分享。
通用小型工程合同1甲方:____________
乙方:____________
乙方为甲方加工零件一批。经双方协商,签订本合同,共同遵守.
第一条:加工成品质量要求:
一:甲方提供图纸和质量要求。
二:乙方按照甲方图纸要求进行加工。
第二条:甲方提供图纸共计:
份,由甲方于________年____月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求进行加工期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知甲方;甲方应当及时回复,提出修改意见。
第三条:加工价款:
按核定价格计算共计:元。(乙方附明细清单)
第四条:验收标准和方法
本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到厂验收,验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准,数量以合同规定为标准。
第五条:交货的时间和地点:
______年___月___日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行。由甲方自行提货。 乙方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款.甲方不履行合同的 ……此处隐藏8608个字……不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表发包人现场代表_____,承包人现场代表_
_,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。
本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。合同订立时间:________年____月____日合同订立地点:____________________本合同共_页发包人:
(盖章)法定代表人委托代理人:
(签字)承包人:
(签字)联系方式:
开户银行:
银行账号: