小型工程合同

时间:2023-02-03 11:23:08
小型工程合同

小型工程合同

在不断进步的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编帮大家整理的小型工程合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

小型工程合同1

工程名称:

工程编号:

建设单位:

施工单位:

签订日期:

天津市小型建设工程施工合同

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 工程内容: (详见工程项目一览表)

1.4 承包范围:

1.5 承包方式:

1.6 合同价款:本工程造价¥

金额大写:第二条 工程期限

2.1 全部工程开工日期:本工程定于日开工。

2.2 全部工程竣工日期:本工程定于日竣工。

2.3 全部工程总日历天数

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条 工期延误与工期奖罚

3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期到来之前提前五天,向甲方书面提出延期开工的要 ……此处隐藏30984个字……任,不应被视为违约。

(2)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。

15.3其它违约责任或未尽事宜,按合同法有关规定执行。

15.4一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十六、争议处理

16.1甲方乙方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,甲乙双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:

第一种解决方式:甲乙双方达成仲裁协议,向市仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

16.2发生争议后,除非出现下列情况的,甲乙双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,甲乙双方协议停止施工。

(2)调解要求停止施工,且为甲乙双方接受。

(3)仲裁机构要求停止施工。

(4)法院要求停止施工。

十七、合同生效

合同订立时间:

XXXXXX__年

XXX_月

XXX_日

合同订立地点:

备注:

本合同由合同甲乙双方签字盖章后生效。本合同正本四份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存两份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):XX公司

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

公司电话、传真:

公司电话、传真:XXX_日期:

XXX_日期

《小型工程合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式